Договор на разработку проектно сметной документации образец
Договор подряда на составление проектно-сметной документации — образец — Правовой мир
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас: 8 (800) 500-27-29 Доб. 389 (звонок бесплатный) ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 11.3.
ПРАКТИКА: смета на ремонт офиса — ЧАСТЬ 3
Если Вы не смогли найти ответ на Ваш вопрос на страницах — просто задайте его. Это быстро и абсолютно бесплатно!
- Онлайн-форма : Задать вопрос >>
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас: 8 (800) 500-27-29 Доб. 389 (звонок бесплатный)
Договор — настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия.
Проектная и рабочая документация, Проект — полный комплект проектной документации, в т. Общая стоимость полного комплекса Проектных работ — договорная стоимость выполнения работ по Договору.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами, либо с привлечением иных организаций, имеющих соответствующие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией, осуществить следующие виды работ:.Состав и объем разработанной Проектно-сметной документации определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и должны быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти. Объем Проектно-сметной документации, подлежащей созданию по настоящему Договору, определен в Приложении N 2 «Перечень работ» и включает в себя разработку документации на стадии «Проект» и архитектурно-планировочных решений;.
Отказное письмо органа по сертификации. Поиск образцов.
Новоалексеевская, д. Издаваемые материалы введены в действие уполномоченными органами государственной власти, имеют несколько степеней защиты и являются официальными в работе с органами государственной власти, экспертизы и арбитража.
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас: 8 (800) 500-27-29 Доб. 389 (звонок бесплатный)
Типовой договор подряда
О получении исполненного задания заказчик извещает исполнителя посредством электронной почты. Если одна из статей настоящего договорастановится недействительной, это не может служить основанием дляприостановления действия остальных статей.
При срыве исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.
Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
При возникновении спорныхвопросов и недостижении согласия сторон спор передается на рассмотрение втретейский суд при торгово-промышленной палате самамарской области.
Российской федерации, в части состава, содержания и оформления проектной документации строительства, а также заданию на проектирование объекта, являющемуся приложением 1 к настоящему договору.
Исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки, размер которой предусмотрен п.
Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного пакета документов. Исполнитель имеет право инициировать расторжение реального контракта при отсутствии финансирования более 6. Получить оплату в согласовании со статьей 3 реального контракта за выполненные отменно и в срок работы, предусмотренные реальным контрактом.
Ведь контракт заключается не только для того, чтоб начать и выполнить работы. Передать для анализа техническое задание на разработку сметной документации. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях контракта.
Дефектная смета должна быть составлена не позже 5 5 дней со денька обнаружения недочетов.
Все приложения, конфигурации и дополнения к истинному контракту действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.
Описание контракт на составление проектно-сметной документации панель ручного поиска. В течение 5 рабочих дней послеполучения подписанного акта сдачи-приемки подрядчик предоставляет заказчикуоставшиеся комплекты проектной документации. Интересное на сайте:.Интересное Акт внутренней экспертизы по фз образец Форма 52н от Хиты Анкета для оценки уровня школьной мотивации н.
Исполнительные схемы в строительстве образец снип Ламода заявление на возврат бланк Акт на возмещение коммунальных услуг образец Постановление о возбуждении уголовного дела пример убийство.
Популярное Образец заявления на справку 2-ндфл военнослужащему Договор об оказании медицинских услуг образец Заявление на перерасчет пенсии образец Возражения на исковое заявление в гражданском процессе образец Условия и порядок заключения договора страхования Кадастровая справка о кадастровой стоимости земельного участка онлайн Заявление о предоставлении стандартного налогового вычета заявление об исправлении описки в судебном приказе образец акт подключения к электросети образец заявление на работу на неполный рабочий день образец должностная инструкция бухгалтера-кассира образец обязанности арендодателя по пожарной безопасности в договоре.
Образец договора на составление сметной документации. Интересное на сайте: Заявление о прибытии иностранного гражданина бланк Юридические услуги по составлению договоров Заявление мировому судье об отмене судебного приказа Постановление о наложении ареста на имущество Договор страхования гражданской ответственности туроператора.
Договор на разработку проектно-сметной документации
Приложение 1 к Рекомендациям по заключению договоров на выполнение проектно — сметной документации для объектов строительства в г. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ по вышеозначенному объекту: 1. Участие совместно с Заказчиком в подготовке задания на проектирование. Подготовка совместно с Заказчиком исходных данных для проектирования.
Образец договора на выполнение проектно-изыскательных работ для строительства
Москве МРР Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в строительстве в г. Москве разработаны на основании норм Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом сложившейся в г.
Москве практики формирования хозяйственно-договорных отношений между субъектами инвестиционной деятельности, с учетом правоприменительной практики Арбитражного суда г. Москвы по заключению и исполнению договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Они предназначены для руководителей и работников планово-экономических и юридических служб проектных и изыскательских организаций, физических и юридических лиц, осуществляющих функции заказчиков или инвесторов.
Образец договора на составление сметной документации
E-mail: ipcziz mail. Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель. Заказчик обязуется: 2. Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.
Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п. Исполнитель обязуется: 2. По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации.
В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать Заказчику: пакет проектно-сметной документации, акт выполненных работ, оригинал счета на оплату выполненных работ, счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст.
Не передавать пакет проектно-сметной документации третьим лицам без согласия Заказчика.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Выполнение работ и контроль в ситуации, когда сметы с заказчиком и подрядчиком различаются
Составление сметной документации
Для достоверного определения полной стоимости строительства проектируемых объектов составляется ряд сметных документов, в их числе состоят: локальные сметы, объектные и сводные.
В случае наличия на территории застройки нескольких объектов, которые предполагают собой сооружения основного назначения, то на каждый из них составляются отдельно локальные и объектные сметы, которые в дальнейшем объединяются в общую — сводную.
Относиться в первоначальным документам, которые составляются отдельно на каждые из видов работ и, соответственно, затрат на проведения каждого из них на основе рабочей документации технологии организации строительного производства.
При составлении проводиться специализированная группировка на разделы, каждый из разделов содержит в себе все работы относящиеся к определенной части здания или сооружения, также различным видам работ и устройств относительно определенной технологической последовательности. Составляется на каждый объект в целом, путем суммирования всех данных локальной сметы по объекту, группируя работы по необходимым графам стоимости «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат».Стоимость юридической услуги: 3 рублей за составление договора на одной странице. Каждая дополнительная страница договора рублей.
О технической документации и смете. Что такое дополнительные работы? Согласование дополнительных работ с заказчиком. Договор подряда с приблизительной открытой ценой.
Договор на составление проектно-сметной документации
О получении исполненного задания заказчик извещает исполнителя посредством электронной почты. Если одна из статей настоящего договорастановится недействительной, это не может служить основанием дляприостановления действия остальных статей.
При срыве исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.
Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. При возникновении спорныхвопросов и недостижении согласия сторон спор передается на рассмотрение втретейский суд при торгово-промышленной палате самамарской области.
Российской федерации, в части состава, содержания и оформления проектной документации строительства, а также заданию на проектирование объекта, являющемуся приложением 1 к настоящему договору.
Исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки, размер которой предусмотрен п. Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного пакета документов.
Договор на составление сметной документации образец бланк
В этом разделе Вы найдёте основные положения к договору на оказание услуг по разработке сметной документации. Здесь же представлены форма оформления акта приёмки выполненных работ и образец технического задания на разработку сметной документации.
Всё это можно взять за основу для заключения договора подряда. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:.
Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др. Подпункты 1.
Договор на выполнение работ по разработке проектной документации
О получении исполненного задания заказчик извещает исполнителя посредством электронной почты. Если одна из статей настоящего договорастановится недействительной, это не может служить основанием дляприостановления действия остальных статей.
При срыве исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.
Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. При возникновении спорныхвопросов и недостижении согласия сторон спор передается на рассмотрение втретейский суд при торгово-промышленной палате самамарской области.
Российской федерации, в части состава, содержания и оформления проектной документации строительства, а также заданию на проектирование объекта, являющемуся приложением 1 к настоящему договору.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
В этом случае стороны обязаны в 3-х дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составит тридцать тысяч рублей. При завершении работ Проектировщик представляет Заказчику акт сдачи-приемки.
После подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проектно-сметной документации, работы по настоящему договору считаются выполненными. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору. Проектировщик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Договор на оказание сметно-технических услуг
Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
г.
«» г.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.
1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:
1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.
1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика;
2.1.2. Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.
2.2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика.
2.3. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации.2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств;
2.4.2. Оплатить услуги по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору и в порядке, указанном в п.3 настоящего договора.
2.5. Заказчик имеет право:
2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.
2.7. Исполнитель имеет право:
2.8. Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей.
В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.
3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.
3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке:
3.3.1. Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.
3.3.2. Оплата работ по исполнению сметной-технической документации на объект, сверх количества входящего в ежемесячное обслуживание, производятся по итогам месяца, по предоставленным Исполнителям Актам выполненных работ, в течение банковских дней, с даты получения Заказчиком Акта выполненных работ.3.4. В случае если Заказчик не затребует от Исполнителя полного количества услуг, указанных в п.3.1, в течение календарного месяца, то стоимость месячного обслуживания не уменьшается.
3.5. В случае не поступления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение банковских дней, с даты предусмотренной настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, до погашения образовавшейся задолженности, о чем обязан немедленно известить Заказчика в письменном виде, с подтверждением о вручении данного извещения.
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания.
4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.
4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору.
5.2. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.
5.3. При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.
5.4.
Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика.
Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.
5.5. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком.
О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты.
В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным.5.6. При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту.
6. СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до «» года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено.
6.2. Заказчик имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего договора в следующих случаях:
6.2.1. При срыве Исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.
6.2.2. При отсутствии необходимости в услугах по данному договору, но не менее, чем за дней, до расторжения договора письменно уведомив об этом Исполнителя.
6.3. Исполнитель имеет право инициировать расторжение настоящего договора при отсутствии финансирования более дней.
6.4. В случае расторжения договора Заказчик принимает у Исполнителя оказанные услуги по акту и производит с ним окончательные расчеты в течение дней от даты утверждения акта.
6.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь тогда, когда они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
6.6. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии.6.7. В случае наступления обстоятельств форс-мажора, если такие обстоятельства исключают возможность надлежащего исполнения условий договора, стороны не несут ответственности по настоящему договору в течение срока действий таких обстоятельств.
6.8. Один раз в , но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.
7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки.
7.2. Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки.
7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору.
7.4. Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство:
8.1.1. Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы.
8.1.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.
8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика.8.1.4. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика.
8.1.5. В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах), которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, передать Генеральному директору Заказчика.
8.1.6. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Заказчика, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать Заказчику.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.
9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями с обеих сторон.
9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному из каждых сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
Исполнитель
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.
Документы, которые также Вас могут заинтересовать:
Договор на выполнение работ по разработке проектной документации — Договор оказания услуг, работ
г._______________ | «__» _________ 20__ г. |
____________________________, в дальнейшем — «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ______________________ в дальнейшем — «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой следующий Договор:
Основные термины, применяемые в Договоре
Заказчик — «_____________», — юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации.
Исполнитель — «____________», — юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации, имеющее Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное саморегулируемой организацией «_____________» от «__» _______ 20 __г.
Стороны — Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора.
Договор — настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия.
Объект — проектируемое здание _____________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________________.
Проектные работы — комплекс работ, выполняемых Исполнителем и/или привлеченными им третьими лицами, на условиях настоящего Договора, с целью создания разработки и передачи Заказчику полного комплекта проектно-сметной документации стадии «П» и «РД» по проектированию Объекта.
Проектная и рабочая документация, Проект — полный комплект проектной документации, в т.ч.сметной рабочей, содержащий графические и текстовые материалы, разработанный и согласованный во всех органах контроля и надзора, включающий архитектурно-градостроительные, архитектурно-планировочные и технические решения, выполненный в соответствии с Заданием на проектирование Заказчика и соответствующий требованиям, предъявляемым уполномоченными органами исполнительной власти; в соответствии с их разрешительными письмами и согласованиями, разработанный Исполнителем и/или привлеченными третьими лицами на условиях настоящего Договора, в строгом соответствии с требованиями действующих нормативов и законодательства РФ, в т.ч. в части порядка разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации. Состав Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и/или привлекаемыми третьими лицами, определяется Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).
Общая стоимость полного комплекса Проектных работ — договорная стоимость выполнения работ по Договору.
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами, либо с привлечением иных организаций, имеющих соответствующие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией, осуществить следующие виды работ:
— разработать Проектно-сметную документацию по Объекту: проектируемое здание _________________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________. Предварительная площадь указанного земельного участка составляет квадратных метров.
Состав и объем разработанной Проектно-сметной документации определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и должны быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти. Объем Проектно-сметной документации, подлежащей созданию по настоящему Договору, определен в Приложении N 2 («Перечень работ») и включает в себя разработку документации на стадии «Проект» и архитектурно-планировочных решений;
— согласовать от имени Заказчика разработанную Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти, в соответствующих надзорных и специализированных организациях;
— представить проект от имени Заказчика в государственную экспертизу и получить положительное заключение по Проектно-сметной документации.
1.2. выполняемых по настоящему Договору работ и научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам определяются настоящим Договором и Приложениями к нему и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Проектно-технической документации СНиП, ГОСТ, ТРД города ______________ и другими действующими нормативными актами.
Проектно-сметная документация, разработанная Исполнителем на условиях настоящего Договора, должна соответствовать всем предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и города _________________, с учетом особенностей проектирования в зоне «Особого градостроительного контроля» рядом с памятником архитектуры (здание железнодорожного вокзала).
1.3. Исполнитель на период действия Договора принимает на себя и осуществляет функции Генерального проектировщика.
Исполнитель в процессе создания Проектно-сметной документации обязуется отслеживать и учитывать разработки в рамках календарного плана-графика работ и платежей, осуществляемых другими участниками выполнения проектных работ, приглашенными как Исполнителем, так и Заказчиком.
Исполнитель вправе получать у других участников выполнения проектных работ информацию, влияющую на создание Проектно-сметной документации.
Кроме того, Исполнитель вправе направлять рекомендации другим участникам выполнения проектных работ, а также обязан по их запросу предоставлять необходимую им информацию. При этом взаимодействие Исполнителя с другими участниками выполнения проектных работ осуществляется при содействии Заказчика.1.4. Для выполнения Проектных работ по Договору Исполнитель может привлекать третьих лиц как Генпроектировщик по письменному согласованию с Заказчиком.
Исполнитель в обязательном порядке привлекает на субподряд проектные организации, рекомендованные Заказчиком, для выполнения технологических решений по производственным помещениям кухни, ресторана и прачечной и части раздела Архитектурные решения, а именно — фасадные решения на всех стадиях проекта («П», «РД», Авторский надзор).
1.5. Исполнитель независимо от Заказчика в полном объеме осуществляет свои права и обязанности перед третьими лицами, которые могут возникнуть на основании отдельных, заключенных Исполнителем договоров, имеющих отношение к разработке проектно-сметной документации.
1.6. Исполнитель в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за качество Проектно-сметной документации, исполненной третьими лицами, привлеченными Исполнителем, для разработки Проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора.
1.7. Разделы Проектно-сметной документации, не являющейся предметом настоящего Договора, которые выполняются третьими лицами по отдельным Договорам с Заказчиком, в обязательном порядке должны быть согласованы разработчиками данных разделов с Исполнителем.
Утверждая такие разделы, Исполнитель признает, что они не противоречат Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и действующим нормативным требованиям.
При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вышеназванные разделы Проектно-сметной документации, в той части, в которой они были утверждены Исполнителем.
1.8.
Стороны признают, что в случаях передачи Сторонами друг другу документации в электронном виде такая передача должна осуществляться в следующих форматах: чертежи — в формате AutoCAD, калькуляции — в формате Excel, все текстовые материалы — в формате Word. Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе — от копирования.1.9. Стороны вправе договориться о том, что ведение авторского надзора будет также осуществляться Исполнителем.
В случае принятия такого решения Стороны могут заключить соответствующий договор на ведение авторского надзора в течение 20__ года, при этом стоимость ведения авторского надзора по всем разделам на весь период ведения строительно-монтажных работ, до сдачи Объекта в эксплуатацию, должна составлять сумму в размере____________ (____________________) рублей, в том числе НДС — 18 %.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.
Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору), Исходной и разрешительной документацией (Приложение N 5 к настоящему Договору), требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (города/региона), СНиП, ГОСТ, действующими на время проведения Работ, Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, Порядком проектной подготовки капитального строительства в г. ______________и в сроки, определенные разделом 4 настоящего Договора и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).
2.1.2.
Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки проектно-сметную документацию, согласованную Исполнителем в установленном законом порядке, в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора и Календарном плане-графике работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).
2.1.3. Назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.
2.1.4. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ.
2.1.5. По требованию Заказчика переделывать работы, вносить корректировки в Проектную документацию за свой счет без продления срока производства работ в случае их несоответствия условиям и Приложениям настоящего Договора.
2.1.6.
Согласовать готовую Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти и управления Российской Федерации и (города/региона) с соответствующими надзорными, специализированными организациями, а также обеспечить прохождение государственной экспертизы в сроки, предусмотренные Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору), кроме случаев нарушения сроков согласования государственными органами, с получением положительного заключения. При этом Исполнитель обязан за свой счет вносить изменения в Проектно-сметную документацию в соответствии с замечаниями указанных выше органов и организаций в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения таких замечаний, или в письменно согласованный Сторонами срок.
2.1.7.
Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором по каждому этапу работ, пять экземпляров Проектно-сметной документации в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде по каждому этапу работ в объеме, соответствующем условиям настоящего Договора, и счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней с момента принятия Исполнителем работ. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
2.1.8.В течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, своими силами и за свой счет застраховать в страховой организации, письменно согласованной с Заказчиком, от своего имени свою ответственность перед Заказчиком, как ответственность генерального проектировщика в отношении выполнения проектных работ по проектированию объекта на сумму _________ рублей (______________________) рублей 00 копеек, с НДС (18%). Срок страхования по договору должен истекать не ранее «__»_______ 20___ г. Указанный договор страхования в качестве страховых случаев должен предусматривать причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе Заказчика, в результате любых ошибок (упущений) Исполнителя, в том числе арифметических, допущенных при осуществлении Проектных работ по настоящему Договору. Исполнитель обязуется предварительно согласовать условия Договора страхования с Заказчиком.
Кроме того, Стороны признают, что в случае заключения дополнительного договора об осуществлении Исполнителем авторского надзора за строительством Исполнитель обязуется заключить договор страхования своей ответственности, как ответственности генерального проектировщика за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате упущений Исполнителя при осуществлении авторского надзора за проведением строительных работ. Иные условия договора страхования определяются Сторонами при заключении договора на осуществление авторского надзора.
Нотариально заверенная копия договора страхования должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 10 дней с даты заключения договора страхования Исполнителем. В случае нарушения указанного срока Заказчик вправе начислить Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.
В случае, если по каким-либо причинам любой из договоров страхования прекратит свое действие до истечения установленных в настоящем пункте сроков, Исполнитель обязан продлить срок действия договора с предоставлением Заказчику копии соглашения о продлении договора страхования или нового договора страхования не позднее 5 рабочих дней с даты окончания соответствующего срока действия договора страхования.
2.1.9. По запросу Заказчика в течение 3 дней предоставлять ему отдельные разделы Проектно-сметной документации (планы, разрезы, фасады, схемы инженерных сетей и т.п.
), подготовленные Исполнителем в формате AutoCAD, для работы по смежным разделам Проектно-сметной документации (дизайн, наружные сети ВК, газопровод и т.п.).
По письменному запросу Заказчика в течение 5 дней предоставлять отдельные расчеты и обоснования принятых проектных решений.
2.1.10. Учитывать решения Дизайнера по интерьерам («Дизайн-проект интерьеров номерного фонда и общественных зон гостиницы») в своем проектировании.
Договор на составление проектно-сметной документации
дата и место подписания
___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и ___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика составить проектно-сметную документацию для целей: _________________, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде пакета проектно-сметной документации и уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ.
1.2. Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, расчетов:
_______
_______
_______
_______
1.3. Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора передать Исполнителю следующие исходные данные, необходимые для подготовки пакета проектно-сметной документации: ___________________.
2.1.2. Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.3. Не позднее _______ с момента получения от Исполнителя подготовленного задания на разработку проектно-сметной документации: а) утвердить задание путем его подписания и направить Исполнителю;
б) предоставить возражения по существу.
2.1.4. Оказывать содействие Исполнителю следующее содействие в выполнении настоящего договора: _________________ в следующие сроки: ____________.2.1.5. Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.
2.1.6. Не передавать подготовленную Исполнителем проектно-сметную документацию третьим лицам, за исключением лиц и/или организаций, привлекаемых Заказчиком для строительства объекта по подготовленной Исполнителем проектно-сметной документации.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Не позднее ________ с момента получения от Заказчика исходных данных, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего договора, подготовить задание на разработку проектно-сметной документации и передать задание Заказчику для утверждения.
2.2.2. Не позднее ________ с момента получения от Заказчика утвержденного задания приступить к разработке пакета проектно-сметной документации и завершить разработку не позднее ________ с момента начала работ.
2.2.2.1. В случае получения от Заказчика возражений по существу задания согласовать с Заказчиком необходимость исправлений и/или дополнений задания.
2.2.3. По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации.
2.2.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать Заказчику: пакет проектно-сметной документации, акт выполненных работ, оригинал счета на оплату выполненных работ, счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.2.2.5. Не передавать пакет проектно-сметной документации третьим лицам без согласия Заказчика.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ______ руб., включая НДС 18%.
3.2. Заказчик обязуется оплатить договорную стоимость работ в течение _______ банковских дней с момента получения от Исполнителя документов, перечисленных в п. 2.2.4 настоящего договора.
3.2.1. В случае если какой-либо из указанных в п. 2.2.4 документов не будет представлен Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного пакета документов. По получении полного пакета документов Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в договорный срок.
3.3. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п. 3.1 настоящего договора, платежным поручением на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных п. п. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.4 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.
4.2. В случае умышленного нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной п. 2.2.5 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения понесенных Заказчиком документально подтвержденных убытков.
4.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки, размер которой предусмотрен п. 4.1 настоящего договора.4.5. В случае умышленного нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. п. 2.1.5 — 2.1.6 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения понесенных Исполнителем документально подтвержденных убытков.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием следующих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы: ________________________.
5.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок _______ известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств, а в части обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.5, 2.1.6 и 2.2.5 настоящего договора, — бессрочно.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. К конфиденциальной информации в рамках настоящего договора относятся следующие сведения: _________.
7.2. Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: _________.
Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: _________.
Контроль за соблюдением порядка, установленного настоящим пунктом, возлагается на: ___________________ (должность, ФИО) и состоит в осуществлении следующих действий: _________.
Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: _________.
7.3.
Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц — полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Уведомления считаются направленными надлежащим образом, если они посланы по факсу N _______ (факс Заказчика), N ________ (факс Исполнителя), по электронной почте ___________ (Заказчик), ____________ (Исполнитель) или доставлены курьером по адресам Сторон, указанным в разделе 9 настоящего договора, с получением под расписку Сторонами или их представителями.
Уполномоченные представители Исполнителя: _________ (ФИО, должность).
Уполномоченные представители Заказчика: ___________ (ФИО, должность).
8.2. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: — приложение N __ — задание Заказчика;
— приложение N __ — акт выполненных работ.
8.3. Настоящий договор выполнен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.