Договор ремонт мебели образец

Содержание

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжке обивки мебели

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели составляется в обязательном порядке, так это позволит исключить недопонимания между заказчиком и мастером или фирмой. Это обязательный документ при условии, что заказчик юридическое лицо, так как оплата будет происходить по перечислению, а не наличными. И рекомендованный, если заказчик — физическое лицо.

Договор на перетяжку мебели, ее реставрацию или ремонт должен включать в 10 обязательных пунктов, как предмет договора, права и обязанности сторон, сроки выполнения заказа по ремонту или реставрации, ответственность сторон, разрешение споров, личные данные заказчика и исполнителя, подписи сторон.

Начинается договор с шапки, в которой указываются ФИО исполнителя и заказчика, а так же основные понятия документа.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;
2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;
2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;
2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;
2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;
2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;
2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. Порядок расчетов и стоимость работ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик и исполнитель обязательно указывают в договоре на реставрацию или ремонт мебели следующие данные:

Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:БИК:

10. Подписи сторон

Заказчик и исполнитель в обязательном порядке подписывают договор на ремонт мебели, поставив дату заключения соглашения и подпись, как в паспорте. Для этого используется ручка с синими чернилами.

Скачать образец и бланк

Чтобы заключить соглашение, необходимо скачать бланк договора на оказание услуг по ремонту, реставрации и перетяжки мебели, распечатать и заполнить, как заказчику, так и исполнителю. Подписи и дата заключения сделки указываются обязательно. Печать юридического лица, так же необходимо поставить внизу документа.

Примерный договор ремонт офисных кресел

Договор ремонт мебели образец

Своевременная починка и перетяжка офисных кресел продлит срок их службы, позволит избежать дополнительных затрат на приобретение новой мебели. Мастера компании Профремонтмебели восстановят эстетичный внешний вид изделий в минимальные сроки, произведут ремонтные работы любой сложности. Перетянуть офисные кресла можно непосредственно в офисе или в нашем оборудованном цехе.

К ним относятся: стоимость, порядок и сроки оплаты; санкции за несвоевременное оказание услуг либо за нарушение срока оплаты; требования, которым должно соответствовать качество услуги; основания для досрочного прекращения договорных отношений.

Например: В Вашем доме стоит скрипучий диван, пружины которого расплылись, а обивка вытерлась и выгорела? Мы вдохнем в старый диван новую жизнь! После ремонта и реставрации Ваша мягкая мебель станет по-настоящему шикарной! Разваливается бабушкин буфет? Рассыпается на части раритетный комод? Мы превратим архаичную рухлядь в антикварные предметы интерьера, которые не просто украсят Ваш дом, но станут его гордостью! Обивка мебели безжалостно потрепана кошачьими когтями? Ремонт и реставрация мебели к Вашим услугам! Новая обивка преобразит Ваши стулья и кресла и подарит Вам прекрасное настроение! И, заметьте, ремонт и реставрация мебели значительно экономят средства: ведь воскресить старую любимую мебель значительно дешевле, чем купить новую.

Договор на ремонт мебели образец

Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

По времени лучше указывать отрезок – с 8 до 10 утра или с 19 до 20 часов . Чем четче будут прописаны обязанности сторон в оказания услуг по уборке, тем проще будет решать спорные ситуации.

Перетяжка восстановит привлекательный внешний вид, технико-эксплуатационные качества, функциональность офисных кресел. Процесс ремонта включает в себя осмотр кресел мастером, определение необходимых действий, выбор типа обивки, подсчет затрат. При необходимости устанавливаются новые функциональные детали: спинки, ножки, колесики, подлокотники, подголовники.

Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

Образец ремонта 1.1.

По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить собственными, либо привлеченными силами, работы, указанные в настоящем Договоре и приложениях к нему, в соответствии со сметой в помещениях Заказчика, расположенных по адресу: г.Красноярск, ул. Вильского, д.18 «а» – кв.7, общей площадью 110,58 кв.м., а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить Подрядчику обусловленную Договором цену.

Главный критерий нашей работы — удовлетворенность Заказчика. Наши специалисты прилагают к этому все свои усилия, знания и возможности. Имидж компании создан настоящим мастерством и высокой ответственностью за каждый заказ. Нам важно, чтобы нам доверяли.

Договор подряда на ремонт офисных помещений

Типовой договор на оказание ремонтных услуг оказания услуг по ремонту оборудования Договор оказания услуг образец (типовая форма) Например, оказание услуг связи регулируется Законом «О связи» и Правилами оказания услуг связи.

которыми определены как существенные условия оказания услуг подвижной связи.
Общестроительные материалы для производства работ предоставляются Подрядчиком за счет средств Заказчика. В состав материалов входят все расходные материалы (скотч, мешки для строительного мусора, кисти, валики и пр.

), используемые для производства работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора. По соглашению сторон Заказчик имеет право предоставить свои материалы, предварительно уведомив (до момента приобретения материалов Подрядчиком) об этом Подрядчика.

В этом случае, материалы, предоставляемые Заказчиком не должны уступать по качеству материалам-аналогам рекомендуемых Подрядчиком.

Ведь благодаря им, можно значительно дешевле и проще восстановить собственную устаревшую. Это значительно выгоднее, чем приобретать новую по дорогой стоимости.

Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов.

В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Ремонт офисных кресел и стульев

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок оформления гражданско-правовых отношений, объем, точная стоимость услуг, сроки их оказания, а также иные условия оказания услуг определяются при выезде мастера к клиенту.В нем указаны сроки и перечень работ, стоимость, обязанности и права сторон. Документальное оформление дает заказчикам юридическую защищенность законами РФ.

Кроме того, мы берем на себя материальную ответственность за сохранность передаваемой нам на ремонт мебели.

Вызов мастера замерщика к клиенту (бесплатно, в случае подписания договора), обсуждение перечня ремонтных работ, подбор обивочных материалов из каталога более 4000 образцов, фурнитуры, мебельных комплектующих и деталей, подписывается договор и вносится предоплата в размере 50%; Выбор места ремонта.

В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора. 3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 1.

2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Деятельность индивидуального предпринимателя может осуществляться только с привлечением членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки).

В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 015-2003 «Услуги населению», утвержденным постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 9 декабря 2003 г.

Офисное кресло – это основной элемент рабочего пространства, обеспечивающий сотрудникам компании комфортные условия для полноценной рабочей деятельности. Кресла ежедневно подвергаются различным механическим воздействиям, статическим и динамическим нагрузкам.

В процессе использования изнашиваются подвижные механизмы, протирается обивка, ломаются элементы каркаса, рвется верхнее покрытие.

А. Многолетний опыт работы в данной сфере и индивидуальный подход к каждому заказу позволяют находить для клиента оптимальное решение.

При заключении как письменного, так и устного соглашения заказчик и исполнитель должны согласовать так называемые обязательные условия.

Наши специалисты пре необходимости восстановят элемент по образцу, отремонтируют каркас и механизмы трансформации, справятся с задачами любой сложности. Подрядчик принимает на себя обязательства приступить к выполнению работ (при условии получения аванса, указанного в п.6.5.

настоящего Договора) не позднее 5-ти календарных дней с даты подписания настоящего Договора и выполнить работы в течение __ (_______) рабочих дней с момента начала работ в соответствии с календарным планом производства работ (приложение №2 к настоящему Договору).

Все работы группируются по этапам.

Нами предлагаются все виды услуг, связанные с реставрацией и ремонтом мебели. Мы справимся не только с заменой механизма клик-кляк, и внутренних раскладных механизмов, но и с ремонтом кресел, а также перетяжкой диванов. Оставить собственную заявку по телефонам: Москва +79660212606, Уфа -+79656618941, а также +79964001274.

Дождаться приезда мастера-оценщика. Он осмотрит состояние мебели и предложит на выбор различные образцы материалов. Специалист предоставит информацию о реставрации, ремонту и перетяжке мебели.
Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6.

при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1.

оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2.

Перетяжка офисных кресел

Вы можете выбирать из множества возможных цветовых решений, из богатого разнообразия тканей, и других материалов.

Мастер привозит с собой все наши образцы из основных коллекций такани и кожи; Помогает определиться с выбором; Рассчитывает стоимость и заключает договор с указанием гарантийного срока и других условий.

Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС. 3.2.

Статья о приобретении шкафа-купе. Описаны материалы для производства, особенности наполнения и габариты мебели. Внимание уделено распределению внутреннего пространства и конструкционным особенностям дверей.

Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец

Предметом настоящего является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки Заказчика, состоящей из (далее), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

Каждая из сторон по Договору имеет право требовать от другой стороны проведение совместных встреч для обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 часов и в субботу с 12:00 до 16:00 часов, за исключением праздничных дней.

Благодарю за проект удалось сдать квартиру за считанные часы утром разместил объявление в обед уже пришлось его снимать с сайта очень быстро нашел жильцов продолжайте в том же духу респект.

Договор на оказание услуг по перетяжке мебели

Договор ремонт мебели образец

1.1. Подрядчик обязуется в установленный срок произвести ремонтно-отделочные работы, согласно прилагаемой смете, по адресу: __________________________ 1.2. Смета на работы. смета на черновые материалы являются неотъемлемой частью договора. 1.3. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом.

Образец договора на изготовления мягкой мебели

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг далее. Для Вашего комфорта предоставляется бесплатный вызов мастера на дом с образцами тканей и кожи от лучших. В назначенное время к вам приезжает менеджер для подписания договора.

Типовой договор на оказание ремонтных услуг

Ниже размещена типовая форма оказания услуг.

Смету на ремонт офисов и отделку просмотреть > 3.

оказания услуг по ремонту мебели образец В остальных случаях потребуется составление письменного документа. При заключении как письменного, так и устного соглашения заказчик и исполнитель должны согласовать так называемые обязательные условия.

оказания по ремонту, реставрации и перетяжки обивки 1.1.

Образец ремонта 1.1.

По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить собственными, либо привлеченными силами, работы, указанные в настоящем Договоре и приложениях к нему, в соответствии со сметой в помещениях Заказчика, расположенных по адресу: г.Красноярск, ул.

источник: buropalazzo.ru

Предмет договора
Права и обязанности сторон
Порядок расчетов и стоимость работ
Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
Ответственность сторон
Форс-мажорные обстоятельства
Порядок разрешения споров
Заключительные положения
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Подписи сторон

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из ______________________________ (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет __________ рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение __________ банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __________ % от Цены договора.

3.2.2. В течение __________ банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере __________% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет __________ дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение __________ месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.2.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде ____________________.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

источник: domashniy-urist.ru

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео На странице представлен договор на ремонт мебели. Вы можете скачать составленный опытными юристами договор на ремонт мебели вместе с необходимыми приложениями.

Скачать пакет документов Дата актуализации: 2018-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на ремонт мебели Благодаря нашему сервису вы можете создавать юридически грамотные документы, учитывать требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов, вести учет договоров, а также удобно хранить и согласовывать документы.

Чтобы подготовить договор на ремонт мебели, достаточно выбрать необходимые условия и заполнить пустые поля. После заполнения формы, договор по ремонту мебели будет готов к загрузке и печати.

Договор перетяжка

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
Базовый договор на услуги
Договор на ремонт мебели
Договор перетяжка
Реставрация мебели типовой договор
Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Например, дополнительные условия могут быть продиктованы требованиями аутентичности при восстановлении утраченных в процессе эксплуатации узлов и агрегатов.на оказание услуг по проведению ремонтно-восстановительных (реставрационных) работ 1.1. Внимание Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем Заказчику услуг по реставрации транспортного средства, именуемого в дальнейшем «Объект».

Базовый договор на услуги

Настоящий регламентирует общие принципы взаимодействия Сторон, их обязанности и ответственность, возникающие в ходе исполнения предмета настоящего Договора. 2.1. Важно Составленную примерную смету работ предоставить и согласовать с Заказчиком.
2.1.3.

Базовый договор на услуги Договор на выполнение ремонтно-отделочных работ — это основной юридический документ, в котором четко прописаны ответственности сторон, а также — сроки проведения работ и их стоимость.Договор является гарантией выполнения ремонта качественно и в срок. Стоимость работ, оговоренных в, остается неизменной.

Оформление договора является залогом гарантийного устранения выявленных недостатков в случае возникновения таковых.Хотите получить точный расчет стоимости ремонта, а также полезные консультации? Закажите выезд менеджера-замерщика.

Договор на ремонт мебели

Для изготовления мебели Подрядчик использует сырье и материалы, предоставляемые Заказчиком. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет ( ) рублей, включая НДС 18%. 2.2.

Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке: 2.2.1. В течение ( ) банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика уплатить % от суммы, указанной в п.

Договор на ремонт мебели образец с физическим лицом Пункты такие как предварительная оплата (70 %), сроки изготовления(14 дней) и некоторые другие могут незначительно меняться. Договор подписывается в двух экземплярах. Со стороны исполнителя (Мебельарт) перелагаются реквизиты, подпись директора и печать.

Так же по требованию клиента ему предоставляются копии документов и сертификаты качества материала и фурнитуры.

Договор на оказание услуг по ремонту мебели — гражданское право — 2020

Договор ремонт мебели образец

Опредлеяясь с той или иной работой или услугой по ремонту мебели, заказчик, вполне справедливо, хочет заключить официальный договор. И это правильно — всегда нужен документ, который четко регламентирует права и обязанности сторон, и на пункты которого будут ссылаться и клиент, и исполнитель в случае возникновения спорных ситуаций.

Мастерская «Мебелор» понимает: нормальным участником товарно-рыночных отношений может являться только компания, соблюдающая все налоговые и правовые вопросы в бизнесе.

Мы не только предлагаем нашим клиентам договор на работы , но и даем ряд дополнительных советов, относительно нюансов заключения договора.

Перепишите паспортные данные оценщика, мастера,
Прочитайте договор, прежде чем подписать. Допишите, если считаете нужным, свои пункты в договор.
Если размещаете заказ в другом месте,
Настаивайте на подробном отражении всех работ и точных цен на их выполнение, и общей итогово стоимости работ — она не должна изменяться в процессе работы без дополнительного согласования с Вами,
В договоре должны присутствовать дата начала и окончания работ, а также оговариваться пеня за просрочку,
Деньги за работы платите только уполномоченному на это и указанному в договоре лицу (мастеру) — в противном случае вы рискуете заплатить дважды. Не разумно отдавать деньги без письменного заключения договора — мастер сам должен предложить его заключение, прежде чем брать деньги,
По возможности старайтесь присутствовать при выполнении ремонтных и обмерочных работ.

Образец договора ремонта

оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели по, реставрации и перетяжки обивки мебели 1. ПРЕДМЕТ 1.1. Предметом настоящего является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

Договор оказания услуг по ремонту реставрации и…

Работы, не передавая их третьим лицам, 2.1.6.

Заказчик обязан: 2.2.1.

оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора, 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества, 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.
2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки. 3.

Образец договора по ремонту мебели

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели г. « » 2017 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 1.

2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика, 2.1.2.

Ipc-zvezda.ru

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
Скачать Ремонт мебели договор
Типовой договор на ремонт мебели
Образец договора ремонта
Договор оказания услуг по ремонту мебели образец
Договор № на ремонт корпусной мебели
Договор на перетяжку мебели образец
Договор на ремонт мебели образец

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4.1.

в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки. 3.1.

Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена) составляет рублей, включая НДС.

Образец договора на перетяжку мебели, инн

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде . 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока. 8.2.

Нет комментариев