Образец заявки к договору на оказание услуг

Образец заявки к договору на оказание услуг

если Заказчиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в таком случае обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в полном объеме и в установленные сроки по начисленному доходу Исполнителю исполнит Заказчик как его налоговый агент.»Заявка на оказание услуг» — это приложение к договору возмездного оказания услуг или технического обслуживания, является его неотъемлемой частью и заключается в той же форме, что и договор.»Заявка на оказание услуг» — приложение к договору, в котором определяются условия оказываемых услуг, в том числе способы оказания услуг, требования к оказываемым услугам, содействие заказчика при оказании услуг исполнителем, материальное обеспечение услуг и т.п.

Договор-заявка на перевозку груза (образец)

и «Правилами перевозок грузов автотранспортом», утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272. Договор-заявка на перевозку груза содержит следующую информацию: Наименование сторон (перевозчика и грузополучателя.

Фамилию, имя, отчество уполномоченных лиц сторон соглашения, реквизиты документов, на основании которых они действуют. Предмет договора – в данном случае описывается обязательство перевозчика доставить товар надлежащим образом, а отправителя – внести оплату за услугу. ч. его количество);

Договор оказания услуг 2020 года: скачайте образец бланка для заполнения в Word и PDF

Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими юридическими лицами, действующий в 2020 году:

1. Бланк договора на оказание услуг 2020 года в Word.
2. Бланк договора на оказание услуг 2020 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме.

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП Автоматизация выставления счета Автозаполнение реквизитов

В случае если Заказчик не сообщит в течение 3 (Трех) дней о принятии таких изменений от Исполнителя, Заявки принятые от Заказчика до получения им информации о таких изменениях, обслуживаются Исполнителем по новой цене и на новых условиях оказания услуг.

Если позиций несколько, эту часть бланка рекомендуется оформить в виде таблицы.При надобности бланк заявки можно дополнить и какой-то прочей дополнительной информацией.

Формируя заявку, следует следить за тем, чтобы по структуре она соответствовала основным правилам делопроизводства, а по тексту – нормам русского языка.

На что обратить внимание при оформлении Оформление заявки, так же как и ее содержание, полностью отдается на усмотрение составителя: ее можно писать на фирменном

Образец заявки к договору на оказание услуг по экскурсионному обслуживанию

В случае если Заказчик не сообщит в течение 3 (Трех) дней о принятии таких изменений от Исполнителя, Заявки принятые от Заказчика до получения им информации о таких изменениях, обслуживаются Исполнителем по новой цене и на новых условиях оказания услуг.

2.3.

Исполнитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный экскурсантами Заказчика третьей стороне или ущерб, нанесенный экскурсанту Заказчика третьей стороной. 2.4.

Если позиций несколько, эту часть бланка рекомендуется оформить в виде таблицы.При надобности бланк заявки можно дополнить и какой-то прочей дополнительной информацией.

Формируя заявку, следует следить за тем, чтобы по структуре она соответствовала основным правилам делопроизводства, а по тексту – нормам русского языка.

На что обратить внимание при оформлении Оформление заявки, так же как и ее содержание, полностью отдается на усмотрение составителя: ее можно писать на

Форма запроса на оказание консультационных услуг (приложение к государственному контракту на оказание консультационных услуг)

руб.

¦ ¦включая НДС ¦ ¦ L——————————————-+——————— ———————————————T———————¬ ¦Место выполнения Услуг ¦ ¦ L——————————————-+——————— 2.

Требуемые консультационные услуги Услуги, выполняемые Консультантом по настоящему Соглашению, должны соответствовать условиям вышеуказанного Контракта об оказании консультационных услуг, а также условиям Приложения A («Описание услуг») к настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Даты начала и окончания оказания услуг указаны в Разделе 1 настоящего Соглашения.

4.4.

4.5. Заявка должна содержать следующую информацию:

1. маршрут и тема экскурсии или название программы;
2. численность группы с указанием возрастной категории;
3. подпись руководителя предприятия (учреждения, организации), печать.
4. дата и время прибытия;
5. гарантийное обязательство оплаты заявки;

4.6.

Заявка подается в письменной форме и может быть передана Заказчиком лично, по почте, телеграммой, посредством факсимильного сообщения. Заявка, полученная позднее сроков, указанных в п.4.3, а также услуги, ранее не указанные в предварительной заявке, оказываются Музеем по возможности.

Некоторые виды работ, выполняемые исполнителем для заказчика, нуждаются в оформлении предварительной заявки на оказание услуг.

Такие требования выдвигаются потому, что определённые действия требуют или специальной подготовки, или создания определённых условий, которые нужны для выполнения работы.

Заявка на оказание услуг образец бланк

Исполнитель может выставить требование о возмещении клиенту, который такую заявку оставил, но само соглашение без уважительных причин подписывать отказался.

Специфическим случаем является и договор-заявка на перевозку, который считается самостоятельным соглашением со всеми вытекающими последствиями.

В ней указывается объем необходимых работ, некоторые характеристики, требуемые исполнителю для подготовки к проведению таких работ и оценке стоимости исполненного. Для заявителя оставление заявки и принятие её означает, что тот в свою очередь, может рассчитывать на выполнение необходимого задания.

Заявка на оказание услуг

В числе прочего следует уточнить дату и место оказания услуг или выполнения работ, количество времени, которое потребуется для их осуществления, способ их реализации, число занятых сотрудников и т.д.

Затем нужно выяснить, как именно лучше всего передать готовую заявку: приехав лично в организацию, по электронным средствам связи или по факсу и уже после этого можно приступать к оформлению документа.

После составления и передачи заявки, сотрудник компании-исполнителя ее обработает и в случае возникновения вопросов свяжется с заказчиком для их разъяснения.

Если все нормально, заявку нужно будет подтвердить, после чего можно спокойно ждать, пока все необходимые услуги или работы будут исполнены. Заявка является документом, фиксирующим желание заказчика получить конкретный вид услуг в определенный период.

Приложение к договору на оказание услуг — образец

Дополнительное соглашение к договору оказания услуг: юридическое значение

Образец допсоглашения к договору оказания услуг

Образец акта к договору оказания услуг

Дополнительное соглашение к договору оказания услуг: юридическое значение 

В соответствии с общими требованиями Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) в каждом соглашении должен быть определен его предмет, т. е. основное содержание взаимных обязательств сторон, устанавливаемых вследствие заключения той или иной сделки (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Общие нормы ГК РФ дополняются специальными, касающимися предмета того или иного вида договора.

Закрепляя в договоре предмет возникающих правоотношений, стороны не всегда могут с достаточной степенью детализации его описать, в т. ч. ввиду специфики таких правоотношений. Для этих целей могут быть использованы приложения или дополнительные соглашения к договору оказания услуг — образец см. далее.

Помимо этого, с помощью приложения к договору оказания услуг — образец мы разместили далее — или допсоглашения к договору можно:

• изменить срок действия договора (например, пролонгировать его);
• ввести в основное соглашение новые условия;
• привести качественные и количественные характеристики предоставляемых услуг и их результатов и др. 

Образец допсоглашения к договору оказания услуг 

Унифицированного образца дополнительного соглашения (далее — ДС) к договору оказания услуг нет.

Обычно структура ДС такова:

• наименование документа;
• дата и место заключения;
• преамбула, содержащая сведения о сторонах договора;
• предложение дополнить основной договор новыми условиями или изложить конкретные пункты в новой редакции (с приведением содержания таких правок);
• указание на дату или срок, после которых изменения вступают в силу;
• указание на то, какие положения договора сохраняют свою силу;
• реквизиты, подписи и печати (при наличии сторон). 

Соглашение об изменении договора должно быть заключено в той же форме, что и сам договор (п. 1 ст. 452 ГК РФ).

Императивных норм, закрепляющих требование о наличии в тексте ДС указания на то, что оно является неотъемлемой частью договора, нет, однако на практике такая фраза обычно включается в содержание ДС с целью исключения возможных споров об отношении этого документа к основному договору.

Шаблон ДС можно скачать по ссылке: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг — образец.

По своей правовой природе приложение близко к ДС, однако если ДС обычно подписывается всеми сторонами договора, приложение зачастую может быть размещено в договоре без подписей сторон или за подписью одной из них. В этих случаях в тексте договоре рекомендуется сделать ссылку на данное приложение и указать, что оно является неотъемлемой частью такого договора (с учетом положений ст. 434 ГК РФ).

Шаблон приложения можно скачать по ссылке: Приложение к договору оказания услуг — образец.

Образец акта к договору оказания услуг 

Обычно в качестве формы для фиксации факта сдачи-приемки результатов исполненных услуг в рамках договора оказания услуг избирается акт сдачи-приемки работ. Акт приемки-сдачи может выступить первичным учетным документом при обосновании расходов организации, но в этом случае он должен соответствовать требованиям ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Унифицированной формы акта сдачи-приемки работ нет, стороны могут разработать ее самостоятельно. Обычно в таком документе отражаются следующие сведения:

• полное наименование сторон;
• Ф. И. О. лиц, уполномоченных на составление и подписание документа;
• наименование услуги, которая предоставляется;
• номер договора, согласно которому эта услуга была предоставлена;
• стоимость услуги, а также срок ее предоставления;
• подписи сторон (печати — при наличии). 

Образец такого документа можно скачать по ссылке: Акт к договору оказания услуг — образец.

*** 

Итак, приложение или дополнительное соглашение к договору оказания услуг служит для дополнения или изменения условий заключенного договора. таких документов не регламентировано, однако форма документа об изменении договора должна соответствовать форме самого такого договора.

Типовой контракт на оказание услуг

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ

(для бюджетного учреждения, унитарного предприятия — контракт) на оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд

___________________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик)», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с протоколом _______________________, заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (для бюджетного учреждения, унитарного предприятия — контракт) (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.

По условиям настоящего контракта Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги _____________________________________ (далее — услуги) в объеме и с характеристиками согласно спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств ___________________________. Идентификационный код закупки ______________________.

В случае необходимости осуществления закупки услуг, объем которых невозможно определить, предмет контракта возможно изложить в следующей редакции:

«1.1.

По условиям настоящего контракта Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги ___________ (далее — услуги) по заявке Заказчика, в объеме, указанном в заявке, на основании перечня оказываемых услуг и перечня материалов, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств, выделенных из бюджета ___________________________. Идентификационный код закупки ______________________.

1 настоящего контракта, исходя из количества единицы услуги, материалов, указанных в приложении № 1, и количества единиц услуг и материалов, подлежащих оказанию, замене/поставке по заявке Заказчика.».

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта (стоимость услуг) (максимальное значение цены контракта) составляет ______________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС ______________. (В случае если Исполнитель в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).

(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указывается формула цены и максимальное значение цены контракта» цена контракта указывается в виде ориентировочного значения цены контракта либо формулы цены и максимального значения цены контракта в случаях:

• заключения контракта на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования;
• заключения контракта на предоставление агентских услуг при условии установления в контракте зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения принципала;
• заключения контракта на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при условии установления в контракте пропорционального отношения размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества;
• заключения контракта на оказание услуг по предоставлению кредита субъектам Российской Федерации и (или) муниципальным образованиям при условии установления в контракте процентной ставки, рассчитываемой как сумма ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и надбавки, определяемой указанным контрактом.)

В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.)

Пример установки поэтапного исполнения контракта:

1 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

2 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

3 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

4 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________.

Под этапом исполнения контракта следует понимать оказание услуги+приемка+оплата. Количество этапов зависит от количества повторений совокупности указанных действий.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Цена контракта включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, являющиеся предметом настоящего контракта, в том числе расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества услуг, и иных условий контракта (при условии, что это было предусмотрено документацией о закупке).

(Если цена контракта, заключенного для обеспечения государственных нужд Краснодарского края на срок не менее чем три года, составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от Сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа Краснодарского края).

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Оказание услуг осуществляется в срок ______________________________.

Оказание услуг осуществляется в соответствии с графиком оказания услуг (приложение № 2 к настоящему контракту). (Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта).

3.2. Оказание услуг осуществляется Исполнителем по адресу: ____________________.

3.3. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, указанный в настоящем контракте.

В случае изменения расчетного счета Исполнителя он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта.

3.4.

Оплата оказанных услуг производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке услуг, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

(При заключении контракта по результатам осуществления закупки среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней).

В случае необходимости осуществления оплаты услуг, объем которых определяется заявкой Заказчика, пункт 3.4 контракта излагается в следующей редакции:

«3.4. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене услуг и материалов исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимальное значение цены контракта, указанное в пункте 2.1 настоящего контракта.

Такая оплата производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке услуг и представления Исполнителем документа на оплату, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.».

(При заключении контракта по результатам осуществления закупки среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней).

В случае если авансирование контрактом не предусмотрено, заказчику следует применять пункт 3.5 контракта.

Заявка на выполнение работ по договору подряда — Юридический ликбез

выполнение работ иждивением подрядчика

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика , сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.

1.3. Срок действия настоящего договора:

• начальный срок «»2016;
• конечный срок «»2016.

Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

1.2. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение №2 к настоящему договору) и составляет .

Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

Цена работы по настоящему договору подряда включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере рублей в течение дней после подписания настоящего Договора.

2.3. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик имеет право на оплату работы по цене, указанной в п.1.2 настоящего договора, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненной работы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

• несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
• несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п.3.1 настоящего договора несет сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.5.

Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п.1.

2 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

3.6.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком, которые нельзя было предусмотреть при заключении настоящего договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной по договору цены работы, а при отказе Заказчика выполнить это требование — расторгнуть договор в соответствии со ст. 451 ГК РФ.

3.7. Заказчик вправе:

• во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
• отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;
• назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.8.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ

4.

1 Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки (Приложение №3 к настоящему договору), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, – обе Стороны поровну.

При уклонении Заказчиком от принятия выполненной работы (результата работы) Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в частности, касающемся ответственности Сторон, сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, сроков исковой давности, применяются нормы действующего гражданского законодательства России.

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в экземплярах.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _________________

Заказчик _________________

Источник: https://pravodoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/podryad/dogovor-podryada-na-vipolnenie-rabot-izhdiveniem-podryadchika/

Рамочный договор на выполнение работ по заявкам заказчика — Кредитный юрист

Договор будет считаться прекратившим свое действие на двадцать первый день с даты направления Заказчиком Генеральному подрядчику уведомления о расторжении договора заказной корреспонденцией по почте или вручения под роспись уполномоченному представителю. 15.3.

Генеральный подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора уведомив Заказчика в письменной форме об этом за 20 (Двадцать) календарных дней, в следующих случаях: — при остановке выполнения Работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика, на срок, превышающий две недели; — нарушение сроков авансового платежа, на срок свыше 30 (Тридцати) рабочих дней. 15.4. Договор будет считаться прекратившим свое действие на двадцать первый день после получения Заказчиком уведомления, указанного в настоящем пункте. 15.5.

Нюансы и обязательные пункты договора-заявки на перевозку груза и соглашения на оказание транспортных услуг

С грузоперевозками обязательно столкнется любой предприниматель в процессе своей деятельности. Ему следует знать юридические тонкости этого процесса, чтобы быть уверенным, что его товар придет в целости, и бизнесмену не придется терять нервы и деньги на судебные заседания.

В статье мы рассмотрим два документа, которые заключаются между отправителем и перевозчиком, и разберемся, что бумаги должны содержать, чтобы обрести вес, а также отметим – насколько обязательно вообще думать об их оформлении и можно ли этого избежать.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

+7 (499) 938-51-93 Москва
+7 (812) 467-38-65 Санкт-Петербург

Показать содержание

Договор-заявка на разовую грузоперевозку автотранспортом

Договор-заявка на разовую отправку груза не является полноценным документом, который заключается между сторонами. Он лишь выступает приложением к основной бумаге, которую мы рассмотрим ниже. Однако его оформление практикуется во всех организациях, любой формы собственности.

Бумага регламентирована ч. 5 ст. 8 ФЗ № 259, где определено, что договор грузоперевозок может заключаться и посредством заявки. То же самое отмечается в ч. 6 ПП № 272.

В ч.7 того же документа указывается: на то, чтобы взять заказ или отказаться от сделки у перевозчика есть три дня, и основание для отказа должно быть им составлено в письменной форме.

В каких случаях заключается?

Делать это никто не обязывает, если груз перевозится автомобильным транспортом, и легко можно обойтись и без оформления подобной заявки.

Внимание! Ее можно не подавать, если транспортировка проводится без заключения договора перевозок или есть другое соглашение, в котором все условия уже и так прописаны.

Однако в этом случае прямой грузовладелец сталкивается с рядом юридических трудностей, ведь заявка регулирует процесс предоставления услуг транзита. его задача – это отметить условия исполнения обязательств контрагентами, предусмотренных в соглашении.

Заявка может стать полноценным документом, равноценным договору перевозки, но только в том случае, если в ней и в товарно-транспортной накладной будут прописаны одни и те же участники договоренности. Узнать о порядке заключения договора на оказание транспортных услуг, а также разновидностях соглашения можно здесь.

Заявка заполняется как и грузовладельцем, так и грузоперевозчиком.

Заявка может помочь в судебном процессе, если необходимо возместить ущерб при неисполнении контрагентом своих обязательств, но здесь очень многое зависит от того, на чью сторону встанет судья.

Обязательные пункты заявки

Автотранспортное предприятие определяет, на каком виде транспорта перевозится груз в зависимости от его вида. Для этого в документе должна присутствовать следующая информация:

• Сведения о перевозчике: название организации, ФИО и должность его официального представителя.
• Данные о грузоотправителе – наименование организации, ФИО и должность представителя.
• Дата и место отгрузки грузоотправителем.
• Дата и место разгрузки грузополучателем.
• Маршрут.
• Наименование груза, его технические особенности.
• Вес нетто, вес брутто.
• Тип контейнера.
• Объем груза вместе с контейнером.
• Расчет стоимости, условия и способ оплаты.
• Срок доставки, время разгрузки.
• Автомобиль, паспортные данные водителя.
• Реквизиты, подписи и контакты сторон.

Внимание! Если перевозить груз на машине, то форма заявки может быть какой угодно – единого шаблона для нее не существует, однако, если речь идет о перевозках по жд – здесь действует один на всех бланк ГУ 12.

Договор перевозки – это типичное возмездное и взаимное соглашение, которые заключается между двумя сторонами: отправителем и перевозчиком. Отправитель передает груз перевозчику, и тот транспортирует его по адресу. Существует еще и третья сторона – получатель, доверенное лицо, которое в конечном пункте забирает груз и подписывает акт приема-передачи.

Документ регламентируется в ст. 785 ГК РФ, который обязует перевозчика переправить доверенный ему груз в пункт назначения, где уполномоченное лицо (или получатель) должно принять его.

Отправитель при этом обязуется оплатить все транспортные расходы. В ч. 2 ст. 785 ГК РФ и в ст. 8 ФЗ № 259 в ч. 1 указано, что одно из условий заключения такого соглашения является транспортная накладная.

То же самое оговаривается в ПП № 272 ч. 6.

ГК РФ Статья 785. Договор перевозки груза

1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
2. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом).

Обязательные пункты документа

Договор на оказание автотранспортных и иных видов транспортных услуг по перевозке груза в обязательном порядке должен содержать следующую информацию:

• Сведения о сторонах соглашения – наименования организаций и ФИО и должности их представителей, их контакты.
• Сведение о грузе: наименование, вес, объем, количество и т.д.
• Условия договора – действия отправителя и перевозчика, при которых сделка считается выполненной.
• Адреса отправления и назначения, сроки транспортировки, маршрут.
• Размер оплаты услуг, сроки, порядок расчета.
• Требования к транспорту перевозки, порядок его предоставления, срок использования.
• Срок и порядок предъявления груза.
• Порядок погрузки/разгрузки.
• Условия хранения в терминале перевозчика и дата выдачи.
• Перечень сопроводительных документов.
• Порядок признания груза утраченным и возмещение ущерба.

Особенности агентского соглашения

Если иметь дело с агентами, то у такого договора будет свой ряд отличительных черт:

1. В сделке участвует три стороны, это:
   • Принципал – наниматель агента для выполнения задачи.
   • Агент – исполнитель и посредник между другими сторонами.

     Важно! При грузоперевозках агент занимается поиском контрагентов и оказывают им помощь в доставке товаров.

   • Покупатель/продавец – все зависит от того для покупки или продажи нанят агент.

     Агент может действовать от имени принципала официально или же от собственного имени. Во втором случае третья сторона сделки может даже и не узнать, что работают именно с посредником. Если агент работает от собственного имени, то все спорные вопросы тоже решаются с ним, а не с заказчиком. Все это также прописывается в соглашении, если есть необходимость.

2. В договоре указывается:
   • предмет – ряд задач и операций, выполнение которых возложено на агента;
   • права и обязанности сторон;
   • порядок расчета;
   • порядок действия соглашения;
   • спорные моменты;
   • реквизиты сторон, их контакты.

Под конец сделаем несколько выводов, чтобы закрепить материал:

• Договор-заявка – важный, но необязательный документ, который может помочь в спорных ситуациях.
• Его форма не регламентирована, и участники сделки вольны самостоятельно решать, какие условия в нем прописывать.
• Договор транспортных услуг является типичным юридическим соглашением между двумя сторонами. Его также можно не заключать, а ограничиться накладной, в которой прописать необходимые условия.
• Его требуется оформить только в том случае, если контрагенты хотят защитить себя от спорных ситуаций.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

+7 (499) 938-51-93 Москва
+7 (812) 467-38-65 Санкт-Петербург